2021年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试C卷(含答案)

2021年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试C卷 （含答案） 考试须知： 1、考试时间：180分钟，本卷满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。 拒不支付工程款。经多次催讨，甲工厂于1999年9月1日答应付款并向乙公司出具30万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。乙公司的债权的诉讼时效到期日为( ) A.2000年8月15日 B.2000年11月1日 C.2000年11月16日 D.2001年9月1日

5、施工单位招聘临时工的最低年龄为( )岁。 A.20 B.16 C.18 D.14

6、某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，赶工奖罚协议属于( )合同。 A.可变更可撤销 B.附期限 C.附条件 D.显失公平

7、根据《标准化法》关于企业标准的说法,正确的是( ) A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准 B.企业标准可以高于国家标准的 C.企业标准应当高于行业标准 D.企业标准应当与团体标准相符

8、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是( )

A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私

一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是( ) A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的 B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的 C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 D.女职工在孕期.产假.哺乳期内的 2、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是( ) A.无权代理 B.不当得利 C.侵权行为 D.无因管理 3、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是( ) A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加 B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加 4、1998年8月15日，甲工厂与乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在同年11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15天内全部支 第 1 页 共 14 页

的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告 9、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是( ) A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的 C.将承包的工程转包或者违法分包的 D.未按照节能设计进行施工的

10、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是( )

A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益

11、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是( )

A.已经取得安全生产许可证 B.办理了工程质量监督手续 C.有满足施工需要的施工图纸 D.已经取得规划许可证

12、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是( )

A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日

13、下列属于诉讼内调解的是( )

A.居民委员会的调解 B.专业机构的调解 C.人民的调解 D.的调解

14、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是( )

A.建设用地使用权 B.地役权 C.相邻权 D.宅基地使用权

15、评标委员会在对某工程建设项目投标文件评审过程中，发现某投标文件的投标报价组成中某分项工程单价有明显的小数点错位，导致单价与工程量的乘积结果与总价不一致，对此问题的处理原则是( )

A.以总价为准，修改单价 B.以单价为准，修改总价 C.按照废标处理 D.要求投标人澄清

16、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，施工单位应当自检，并在隐蔽或中间验收前( )以书面形式通知监理工程师验收。

A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.36小时

17、安全生产许可证的有效期为( )年。

第 2 页 共 14 页

A.1 B.2 C.3 D.5

18、停建.缓建建设工程的档案，暂由( )保管。

A.当地质监部门 B.建设单位 C.施工单位 D.城建档案馆

19、根据最高人民《关于民事诉讼证据的若干规定》，存有疑点的视听资料( )

A.不能作为民事诉讼证据

B.可以单独作为认定案件事实的依据 C.不能单独作为认定案件事实的依据 D.必须经过鉴定才能成为民事诉讼证据

20、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为( )之日

A.合同备案 B.中标通知发出 C.评标委员提交评标报告 D.发包人确定中标人

21、投保建筑工程一切险后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿( )

A.全部损失

B.规定为除外责任内的损失

C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额 D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失

22、仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制

作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是( )

A.调解书不具有强制执行效力 B.调解书自作出之日起发生法律效力 C.调解书与裁决书具有同等法律效力 D.裁决书不可以申请撤销

23、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是( )

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的

24、下列不符合建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是( )

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格

C.管理人员和作业人员每两年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格

D.施工现场的办公.生活区及作业场所和安全防护用具.机械设备.施工机具及配件符合有关安全生产法律.法规.标准和规程的要求

25、根据《最高人民关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是( )

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

26、某工程竣工验收合格后，第15年部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当，致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应

第 3 页 共 14 页

由( )

A.建设单位维修并承担维修费用 B.施工单位维修并承担维修费用 C.施工单位维修，设计单位承担维修费用 D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

27、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由( )

A.乙水泥厂承担 B.双方连带责任 C.双方按比例承担 D.甲施工企业承担

28、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为( )之日。

A.合同备案

B.评标委员会提交评标报告 C.中标通知发出 D.发包人确定中标人

29、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理( )

A.开工报告手续 B.监理单位的委托手续 C.保证安全施工措施的审批手续 D.工程质量监督手续

30、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是( )

A.省级建设行政部门

B.

C.住房和城乡建设部

D.生产监督管理行政主管部门

31、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人( )，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.提供虚假资质证明 B.向评标委员会成员行贿 C.因不可抗力提出不能履行合同 D.与招标代理机构串通

32、根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是( )

A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的

B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限 C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水 D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证

33、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于( )

A.A仲裁委员会所在地的基层人民 B.仲裁协议签订地的中级人民 C.仲裁协议签订地的基层人民 D.A仲裁委员会所在地的中级人民

34、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使( )

A.抵押权 B.质押权

第 4 页 共 14 页

C.抵消权 D.留置权

35、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是( )

A.施工企业 B.建设单位 C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

36、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求( )

A.丙先行代为清偿 B.甲和丙**支付 C.甲先行支付 D.甲和丙**支付 37、可以撒销建筑业企业资质的情形是( )

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的 C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

38、施工企业拒不执行消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由( )负责强制执行。

A.作出决定的消防机构 B.机关 C.人民 D.建设行政主要部门

39、甲省作出了批准该省乙市在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是( )

A.住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B.住户对甲省征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼 C.住户可以对乙市征用补偿决定提起诉讼

D.住户不得请求乙市撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为 40、下列物权种类中，属于担保物权的是( )

A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权

41、根据《物权法》建设用地使用权自( )时设立。

A.划拨 B.登记 C.支付出让金 D.转让

42、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水 B.市政自来水 C.雨水 D.中水

43、根据2011年7月1日起实施的全国常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当( )

A.在投标时为职工办理意外伤害保险 B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 C.在中标后为职工办理意外伤害保险 D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 44、关于人身保险合同的说法,正确的是( )

第 5 页 共 14 页

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

45、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是( )

A.因使用不当造成的质量缺陷 B.因用户装修引起的卫生间渗漏 C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝 D.地震导致的剪力墙裂缝

46、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向( )主张维修费用。

A.设计单位 B.物业管理单位 C.大楼使用者 D.建设单位

47、王某因合同关系欠李某100万元，而张某也因合同关系欠王某100万元，现王某与李某协商将张某欠王某的100万元转让给李某，李某表示同意，并由王某通知了张某，此时王某和李某的合同关系属于因( )而终止。

A.解除 B.抵消 C.免除债务 D.混同

48、报据《行政诉讼法》人民不受理行政诉讼的情形是( )

A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满 B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的 D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者竞争的

49、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,( )

A.施工企业应当向机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由机关消防机构进行抽查

50、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是( )

A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正 D.吊销企业资质证书

51、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖为( )

A.工程所在地 B.被告所在地 C.原告所在地 D.合同签订地

52、关于行政许可的说法,正确的是( )

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证 C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理 53、关于抵押实现的说法，正确有是( )

Ａ.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿 Ｂ.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 Ｃ.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

Ｄ.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款

第 6 页 共 14 页

按债权比例清偿

、特别重要的建设工程和跨省.自治区.直辖市的建设工程范围内的考古发掘工作，由( )组织实施，发掘未结束前不得继续施工。

A.国家文物局 B.省级 C.

D.省级文物行政部门

55、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是( )

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经批准

C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的批准,并在批准前征得上一级文物行政主管部门同意

56、建设工程事故报告后出现新情况的，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。补报的时限是( )

A.自事故发生之日起7日内 B.自事故报告之日起30日内 C.自事故报告之日起7日内 D.自事故发生之日起30日内

57、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是( )

A.证人只提交书面证词无须出庭作证 B.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 C.证人在庭审时应当旁听 D.证人有义务出庭作证

58、根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明

施工措施费用的使用负总责的单位是( )

A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位

59、建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是( )

A.工程招标 B.工程承包 C.纠纷诉讼 D.材料设备采购

60、建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌( )

A.工程重大安全事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.失职罪

61、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由( )承担举证责任。

A.职工本人 B.工商治疗机构 C.用人单位 D.社会保险行政部门

62、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是( )

A.债 B.所有权 C.知识产权

第 7 页 共 14 页

D.担保物权

63、工程施工中，承.发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间( )

A.承包人承担责任，工期不予顺延 B.发包人承担责任，工期顺延 C.发包人.承包人各承担一半 D.都不承担责任

、2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是( )

A.2009年3月 B.2009年6月 C.2010年3月 D.2011年6月

65、关于分包工程的税法，正确的是( )

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成 C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成 66、法律规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当( )

A.自行转移 B.经债权人同意 C.与受让人订有书面合同 D.债权人应当一起签订合同

67、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是( )

A.自动消防系统的操作人员必须持证上岗

B.禁止在具有火灾.爆炸危险的场所使用明火

C.修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地消防机构批准 D.禁止携带火种进入生产.储存易燃.易爆危险物品的场所

68、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是( )

A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动 B.不得安排女职工从事高处.低温劳动 C.应当对未成年工定期进行健康检查 D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动

69、某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部对项目经营，自负盈亏.但项目部不是法人，根本原因是( )

A.没有自己的名称 B.没有固定的经营场所 C.不能承担民事责任 D.没有自己的组织机构

70、关于施工许可制度的说法中,正确的是( )

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止** C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续

二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）

1、关于商标专用权的说法，正确的有( )

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权力 B.商标专用权的内容只包括财产权

C.商标周转用权包括使用权和禁止权两个方面 D.未经核准注册的商标不受商标法保护 E.商标设计者的人身权由专利权法保护

第 8 页 共 14 页

2、根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有( ) A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

3、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由( ) A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

4、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，投标保证金可以是( ) A.现金 B.银行保函 C.保兑支票 D.现金支票 E.商业汇票

5、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有( )

A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E、对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人 6、可以作为工程重大安全事故罪的主体包括( )

A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督部门 D.建设行政主管部门 E.招标代理机构

7、关于土地权属的说法，正确的有( ) A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地集体所有 C.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有

8、下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有( ) A.警告 B.记过 C.降级 D.撤职 E.罚款

9、当事人对债券请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到支持的请求权有( ) A.延付或拒付租金请求权 B.寄存财务被丢失的赔偿请求权 C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权 E.支付工程款请求权

10、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有( )

A.行政处罚决定在被行政复议期间的

第 9 页 共 14 页

B.行政处罚决定被依法停止执行的 C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的 D.行政处罚决定经行政复议被撤销的 E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的

11、根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有( )

A.律师代理意见

B.施工单位偷录的谈判录音 C.工程设计图纸 D.工程质量鉴定报告 E.报告法定代表人的陈述

12、下列关于劳动合同试用期的说法中，正确的有( )

A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，不允许约定试用期 B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月 C.签订无固定期限合同的，试用期不得超过1年 D.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期 E.如果劳动合同期限不满3个月，合同中不得约定试用期

13、某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件包括( )

A.由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

B.消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件 C.《质量保证书》和《使用说明书》 D.质量保修书 E.工程竣工验收报告

14、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有( )

A、甲区基层受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民审理，属于管辖权转移

B、因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民管辖 C、房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖

D、移送管辖有可能是因为受理违反了级别管辖的规定所导致 E、当事人可以通过协议变更案件的级别管辖 15、劳动争议仲裁委员会的组成成员有( )

A.工会代表 B.律师

C.同级人民代表 D.企业方面代表 E.劳动行政部门代表

16、关于工程监理职责和权限的说法,正确的有( )

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

17、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有( )

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被撤销后，则该合同自始没有法律约朿力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同 18、债的发生根据，即引起债的发生的法律事实，主要有( )

A.抵消 B.混同

第 10 页 共 14 页

C.提存 D.免除 E.债务人失踪

19、某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有( )

A.建筑公司可以解除设备买卖合同 B.解除设备合同的效力及于零部件 C.解除设备合同的效力不涉及零部件 D.建筑公司可以拒绝接收这台设备

E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件 20、关于商标专用权的说法，正确的有( )

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利 B.商标专用权的内容只包括财产权 C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面 D.未经核准注册的商标不受商标法保护 E.商标设计者的人身权由专利权法保护 21、可以作为认定案件事实依据的证据有( )

A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

B.委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的 C.书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件

E.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据 22、建筑节能工程存在下列( )问题时，按照规定应重新组织验收。

A.验收组织机构不符合法规及规范要求

B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告 C.验收人员不具备相应资格的 D.验收各方主体验收意见不一致

E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕

23、根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有( )

A.原告 B.被告 C.鉴定人 D.第三人 E.审判员

24、关于投标人资格审查的说法,正确的有( )

A.资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审

B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书 C.招标人采用资格预审的应当发布资格预宙公告

D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会 E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查 25、根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有( )

A.与建设单位之间相互串通投标 B.将承包的合同转包或违法分包 C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书 E.恶意拖欠分包企业工程款

26、关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有( )

A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设

B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工

第 11 页 共 14 页

验收报告

C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准

D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证

E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位 C.使用新设备时的作业人员 D.使用新材料时的作业人员 E.重要岗位的作业人员

27、下列选项中，用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同的有( )

A.劳动者在用人单位已经连续工作满8年 B.劳动者在用人单位已经连续工作满10年

C.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满15年 D.用人单位与劳动者已连续订立2次固定期限劳动合同

E.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满10年且距法定退休年足10年28、关于行政纠纷的说法,正确的有( )

A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关

D只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼 29、根据《合同法》规定，以下哪些效力待定合同是有效的( )

A.民事行为能力人订立的合同经法定代理人追认的 B.行为人超越代理权限以被代理人名义订立的合同 C.民事行为能力人签订的纯获利益的合同 D.房屋租赁人将其租赁的房屋出售所签订的买卖合同 E.法定代表人越权订立合同相对人不知道该情形的 30、施工单位应当对( )进行安全生产教育培训.

A.现场的作业人员 B.新录用的作业人员

第 12 页 共 14 页

参

一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、B 2、D 3、D 4、D 5、B 6、C 7、B 8、B 9、C 10、D 11、A 12、C 13、C 14、B 15、A 16、C 17、C 18、B 19、C 20、B 21、C 22、C 23、A 24、C 25、D 26、B 27、D 28、C 29、C 30、B 31、C 32、B 33、D 34、D 35、A 36、C

37、C 38、C 39、C 40、A 41、B 42、A 43、B 44、C 45、C 46、D 47、D 48、C 49、C 50、C 51、A 52、D 53、B 、A 55、D 56、D 57、D 58、C 59、B 60、C 61、C 62、A 63、B 、C 65、D 66、B 67、C 68、B 69、C 70、A

二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、ABCD 2、ABD 3、BCD 4、ABCD

第 13 页 共 14 页

5、CE 6、AB 7、CD 8、ABCD 9、DE 10、BCDE 11、CDE 12、BDE 13、ABDE 14、ABCD 15、ADE 16、ABDE 17、ABDE 18、ABCD 19、ABD 20、ABCD 21、BCD 22、ACD 23、ABD 24、CD 25、ABDE 26、ABCD 27、BE 28、CE 29、ACE 30、ABCD

第 14 页 共 14 页