工程建设招标投标合同文书

　　附件A监理服务范围

　　1工程概况

　　（1）地理位置描述；（待定）

　　（2）工程内容描述：（待定）

　　2服务的目的

　　在＿＿＿＿＿（工程名称）施工期间，监理工程师将负责按施工合同进行施工监理，包括工程质量控制、进度控制和投资控制、安全等行政管理，处理与施工合同有关的一切事务，为工程按时，高质量完成提供优质服务。

　　3服务的期限

　　监理服务的期限自本合同生效之日起，至工程项目的保修期结束时止。非监理服务原因造成的延期，业主按附加服务向监理工程师支付报酬。

　　4正常服务

　　（1）制备监理所需的准则、核对单、表格和证书等。

　　（2）建立监理程序和行政管理系统。

　　（3）参与编制施工招标文件、编制标底，协助评标与合同谈判。

　　（4）审查施工图纸及施工图预算，参与技术交底和施工图会审。

　　（5）协助业主做好开工前的一切准备工作。

　　（6）实施监理确保监理组织能有效地和顺利地进行监理包括：

　　a批准承包商委派的管理、骨干人员施工计划与材料来源；

　　b合理安排出图及时颁布施工图纸；

　　c审查批准承包商的工程图纸；

　　d严格检查放线与施工测量e质量控制与材料和工程试验；

　　f工程进度的控制与评估；

　　g执行现场材料与工程量的计算，编写有关记录与报告；

　　h签发变更命令、评估变更，确定未标价工程的费率，指派计日工或决定要求的替代；

　　i制备并颁发付款证书，签从工程的完成；

　　j根据操作工艺与技术规范的要求检查工程的施工情况；

　　k检查工程进度；

　　l核对承包商的帐目、发票、索赔及其它呈报；

　　m保存付款记录；

　　n监督承包商的安全和工程保护情况；

　　o安排与承包商的每周会议，以审查图纸、工程进度和其它有关事务保存经有关方签字的会议记录；

　　p审查承包商提交的发票、索赔和其它报告井作出答复；

　　q在帐目、索赔、问题、争议与分歧等方面协助业主处理或在需要时作出决定，需要仲裁，协助业主为任何法律行动制备支持文件；

　　r保存与合同计划不符或更改的记录，提供一套已标明修改处的主图作为竣工图纸的基础；

　　s督促审查承包商各阶段提交的竣工资料及全套竣工资料；

　　o编写并保存月度进度报告；

　　t定期编写进度和财务状况报告（季度、半年由年度）以及工程完工时的竣工报告。

　　5附加服务

　　（待定）

　　附件B.业主提供的人员、设备、设施及其他服务《业主根据条件提供或监理工程师提出要求》

　　附件C报酬与支付

　　1支付条件

　　本合同为人一月合同，按监理工程师实际执行服务花费的时间计算。如服务时间一个月，按日历日计算，一个月按30个日历日。费用按本附件第六条规定的相应费率计算。

　　2动员预付款

　　2.1动员预付款的支付

　　在第二十二条规定的开工时间28天内，业主应向监理工程师支付＿＿＿＿＿的款额作为动员预付款，该款额相当于除应急暂定款、附加服务和额外服务以外服务费用的5％。

　　2.2动员预付款的偿还

　　动员预付款按月度应付发票上的数额的10％扣回，直至完成全部动员预付款。

　　2.3支付的方法

　　业主向监理工程师支付动员预付款的方法应为监理工程师的银行向业主提供可接受的不可撤销银行信贷。这是业主支付动员预付款的条件之一。

　　3价格调整

　　单价按每年＿月＿日工程所在地有关部门颁发的有关价格格数进行调整。

　　4税收

　　（a）本合同实施过程按工程所在国或地区现行的法律与法规监理工程师应缴纳的一切税收由监理工程师负责。

　　（b）本合同实施过程按工程所在国或地区的现行法律与法规业主应缴纳的所有税收由业主负责。

　　5最终支付

　　不迟于本服务完成后的28天内，监理工程师应将如下第六条所述的费用，连同本合同所实际产生的由签收的发票证明的最后申请提交业主审批，业主据此审批并向监理工程师支付余下费用。

　　6费用估计

　　6.1 职业服务的报酬

　　姓 名

　　职 务

　　人月数

　　月 价

　　估计费用

　　6.2　住宿费

　　6.3　交通费

　　6.4　杂费

　　6.3　应急暂定款

工程建设招标投标合同文书

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工期：本工程自年日开工，于月

　　1.4 合同价款：小写人民币：即大写人民币：

　　第2条 甲方权责

　　2.1 向建筑施工单位协调好乙方施工所需的场地、水、电等。

　　2.2 指派

　　2.3 为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。

　　2.4 参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，审核乙方的施工方案和进度计划，验收工程。

　　2.5 确保在年月

　　2.6 组织人员验收乙方的工程。

　　2.7 确保按照合同确认之日期支付款项于乙方。

　　2.8 甲方负责此项广告工程的报批。

　　第3条 乙方权责

　　3.1 开工前天，乙方向甲方提供经确认的施工图纸或做法说明并向甲方现场交底。

　　3.2 指派为乙方代表，负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行。

　　3.3 指派为乙方工地代表，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　3.4 严格执行施工规范、安全操作流程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。做好工程进度表，并提供给甲方参考。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.5 遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

　　3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。 。

　　3.7 现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。

　　3.8全力配合甲方或甲方的关联单位、监理单位组织的检查和验收工作。

　　第4条 关于工期的约定

　　4.1 因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期相应顺延。

　　4.2 因甲方未能按时交施工现场给乙方，影响工期的，工期相应顺延。

　　4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不能相应顺延。

　　4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第5条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)为质量评定验收标准。

　　5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3 甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，如造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延，但乙方必须尽力配合甲方尽快完成工作。

　　5.4 由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知并办理验收、移交手续。如甲方在规定的 日内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。如甲方在乙方发出验收通知后的并办理验收、移交手续的，视为已经验收和交接。但假若验收不合格，乙方应该配合甲方在最短的时间内改善工程，工程时间可由甲乙双方协商确定，期间所产生的所有费用乙方自理

　　第6条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1 本合同生效后，甲方分2次支付工程款，并付40%押金。

　　6.2 工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 三 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

　　6.3 本项目造价根据结算书和现有设计图纸内容进行项目造价包干(甲方要求增加的工程除外)。

　　第7条 关于材料供应的约定

　　7.1 本工程的材料全部由乙方自行采购，材料必须符合合格的国标产品。

　　7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，与样板材料不一致的，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第8条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规格》、《中华人民共和国消防条例》、其它相关的法规、规范和现场建筑施工单位的规定。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全、火灾事故或人员伤亡事故，其一切后果由乙方承担。

　　第9条 违约责任

　　9.1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 违约金。

　　9.2 乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约，在这种情况下，甲方有权单方面终止执行本协议，有权拒付费用，并向乙方索取由此造成一切损失。

　　9.3 如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

　　9.4 若甲方在以上规定的时间内逾期未付款，则自本协议约定的付款时间算起，每日按拖欠款金额的 0.3% 向乙方支付滞纳金;若经甲乙双方协商后对工作一致推迟，则收款时间相应顺延。

　　9.5 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第10条 争议或纠纷处理

　　10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

　　第11条 附则

　　11.1 本工程钢结构架保修期为_三 年;在保修期内，甲方应按国家标准每年为钢结构架上防护油漆一次，如甲方未按期加以防护，乙方不保修;穿孔字保修期为_一 年;如本工程钢结构架和穿孔字在保修期内有质量问题由乙方负责及时免费维护修复。

　　11.2 本合同一式 份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙双方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。

　　11.3 在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。

　　11.4 本合同履行完成后自动终止，甲乙双方同时签定维护保养合同。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表：法人代表：

　　法人代表委托人：法人代表委托人：

　　签订日期 年月 日签订日期 年月 日

工程建设招标投标合同文书

　　本协议书于_________年_________月_________日由_________(以下简称“业主”)为一方与_________(以下简称“承包人”)为另一方签定。

　　鉴于业主欲建成本项工程，即_________并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。

　　兹为以下事项达成本协议：

　　1.本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

　　2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解

　　(a)中标函;

　　(b)上述投标书;

　　(c)合同条件;

　　(d)规范;

　　(e)图纸;

　　(f)工程量清单。

　　3.考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

　　4.业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

　　特立此据。

　　本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。

　　在_________在场的情况下，盖的正式印章如下或在_________在场的情况下，由下述签字盖章并递交。

　　业主(签章)：

　　__________________

　　_________年_________月________日

　　承包人(签章)：

　　________________

　　_________年_________月________日

工程建设招标投标合同文书

　　建设项目：_________

　　贷款方(甲方)：_________

　　借款方(乙方)：_________

　　根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币(大写)_________元，用于_________建设工程。预计分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

　　第二条借款用途：购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

　　第三条贷款利息，按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款，从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整。

　　第四条甲方提供的贷款，乙方保证从_________年_________月起至_________年_________月止，全部还清。上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。

　　第五条贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：

　　1.基本建设收入;

　　2.新增固定资产的基本折旧基金;

　　3.固定资产税;

　　4.利润。

　　乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。

　　第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。

　　第七条贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。

　　第八条乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。

　　第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第十条声明及保证

　　甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　甲方(签字捺印)：_______ 乙方 (签字捺印)：_______

　　签订日期：___ 年___ 月___ 日 签订日期：___ 年 ___月 ___日